Contratação de empresa por empreitada global material/serviço para execução de serviços de engenharia destinados à construção da Creche de E
MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA
Resumo da licitação
Objeto completo
Contratação de empresa por empreitada global material/serviço para execução de serviços de engenharia destinados à construção da Creche de Educação Infantil Mundo Mágico, no Município de Lagoa Vermelha/RS, , em terreno localizado na Rua Jorge Peixoto, s/n, Bairro Operário, conforme padrão FNDE - Creche Tipo 2, vinculada ao Termo de Compromisso nº 79321/2025/FNDE/Caixa, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários à perfeita execução do objeto, de acordo com as condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas em documentos em anexo. A contratação tem por finalidade atender à necessidade de ampliação da infraestrutura educacional do Município de Lagoa Vermelha/RS, proporcionando atendimento adequado à educação infantil, especialmente para famílias residentes nos bairros Operário, São Cristóvão, São José e adjacências. A implantação da Creche de Educação Infantil Mundo Mágico permitirá a ampliação da oferta de vagas na educação infantil em ambiente adequado, seguro e compatível com os padrões estabelecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. A obra contribuirá diretamente para o fortalecimento das políticas públicas educacionais, redução da exclusão social e promoção do desenvolvimento social e econômico local. A contratação de empresa especializada é necessária em razão da complexidade técnica da obra, exigindo execução integrada, observância às normas técnicas, controle de qualidade, segurança estrutural e cumprimento dos prazos estabelecidos.
Itens da licitação
| Item | Qtd. | Valor unit. (ref.) | Valor total | Benefício |
|---|---|---|---|---|
| Execução da obra da Creche de Educação Infantil Mundo Mágico - FNDE Creche Tipo 2, com área total de 961,87 m², a, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. | 1 UNIDADE (UN) | R$ 3.737.392,99 | R$ 3.737.392,99 | Ampla |
Documentos do edital
Relatorio - Edital - WCO621205-1164-BRCOWIKTUMOTI-8.pdf↓Como participar desta licitação em 4 passos
Leia o edital com atenção
Baixe o edital e confira objeto, requisitos de habilitação, prazos e critério de julgamento antes de decidir participar.
Prepare a documentação
Separe certidões negativas, atos constitutivos, comprovações técnicas e a declaração de ME/EPP, se aplicável.
Cadastre-se na plataforma
Crie ou atualize seu cadastro na plataforma de compras indicada com antecedência.
Envie a proposta no prazo
Cadastre sua proposta e os documentos antes do encerramento — e acompanhe a sessão pública na data de abertura.
Licitações semelhantes em Lagoa Vermelha
Contratação de empresa especializada por empreitada global material/serviços, para execução de serviços de engenharia destinados à construçã
Contratação de empresa por empreitada global material/serviço para execução de redes de drenagens, nos seguintes trechos: Trecho 1 - Rua Pro
Contratação de Empresa por empreitada global material/serviços, para execução do projeto de prevenção contra incêndio na EMEB Clóvis Pestana
Guias para participar de licitação
Artigos do blog do LicitanteZap, escritos por quem lê edital todo dia: do cadastro à proposta, sem juridiquês.